房屋裝修合同怎麼寫 房屋裝修合同範本

眾所周知，在裝修之前要和裝修公司簽訂裝修合同，這樣才能保障雙方的合法權益不受損害。那麼房屋裝修合同怎麼寫呢？下面我們就來詳細介紹一下：房屋裝修合同怎麼寫以及房屋裝修合同範本。

房屋裝修合同怎麼寫：

委託方(甲方)：

承接方(乙方)：

甲乙雙方通過友好協商，甲方決定委託乙方裝修房子，為保護雙方的合法權益，雙方達成如下協議，共同遵守。

一、工程概況

1. 裝飾施工地點：________。

2. 住房結構：3房2 廳 1套，施工面積 110平方米。

3. 裝飾施工內容：詳見附件一。

4. 承包方式：________(包工包料、清包工、部分承包)

5. 工期：自________年________月________日開工，至________年________月________日竣工。

二、工程價款及結算的約定

1.房屋總價：￥200000元，大寫：貳拾萬人民幣，詳見本合同裝修報價單。

2.按以下形式支付工程款：

(1)第一次支付10000元訂金，第二次付款時扣除。

(2) 第二次簽完合同後，開工前支付房屋總價的50% 合計100000元.

(3)第三次施工過半後支付房屋總價的40%。

(4)第四次驗收後支付房屋總價的10%。

(5)工程款結清後，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》，保修期兩年。

三、違約責任

1.若因為甲方原因導致延期延誤，甲方要補償乙方的損失，每停工一天，甲方付乙方________元。若甲方沒按合同約定付款，每延誤一天，支付_______元違約金。

2.若因為乙方原因延誤交房，每延誤一天，乙方按甲方已付款的________ %向甲方支付違約金。

四、糾紛處理方式

若雙方對合同有異議，要通過協商來處理，若協商無效，則要向人民法院提起訴訟。

五、合同的變更和解除

合同經雙方簽字後立即生效，雙方必須一起遵守。

六、本合同一式2份，甲、乙雙方各保管一份，具有同等法律效力。

合同附件為本合同的組成部分。

甲方(簽章) 電話：________。

乙方(簽章) 電 話：________。

簽訂地點：______。

簽訂日期： ______年______ 月 ______日。

文章總結：房屋裝修合同怎麼寫以及房屋裝修合同