眾所周知， 在裝修之前要和裝修公司簽訂裝修合同， 這樣才能保障雙方的合法權益不受損害。 那麼房屋裝修合同怎麼寫呢？下面我們就來詳細介紹一下：房屋裝修合同怎麼寫以及房屋裝修合同範本。
房屋裝修合同怎麼寫：
委託方(甲方)：
承接方(乙方)：
甲乙雙方通過友好協商， 甲方決定委託乙方裝修房子， 為保護雙方的合法權益， 雙方達成如下協議， 共同遵守。
一、工程概況
1. 裝飾施工地點：________。
2. 住房結構：3房2 廳 1套， 施工面積 110平方米。
3. 裝飾施工內容：詳見附件一。
4. 承包方式：________(包工包料、清包工、部分承包)
5. 工期：自________年________月________日開工， 至________年________月________日竣工。
二、工程價款及結算的約定
1.房屋總價：￥200000元， 大寫：貳拾萬人民幣， 詳見本合同裝修報價單。
2.按以下形式支付工程款：
(1)第一次支付10000元訂金， 第二次付款時扣除。
(2) 第二次簽完合同後， 開工前支付房屋總價的50% 合計100000元.
(3)第三次施工過半後支付房屋總價的40%。
(4)第四次驗收後支付房屋總價的10%。
(5)工程款結清後， 甲、乙雙方簽訂《工程保修單》， 保修期兩年。
三、違約責任
1.若因為甲方原因導致延期延誤， 甲方要補償乙方的損失， 每停工一天， 甲方付乙方________元。 若甲方沒按合同約定付款， 每延誤一天， 支付_______元違約金。
2.若因為乙方原因延誤交房， 每延誤一天， 乙方按甲方已付款的________ %向甲方支付違約金。
四、糾紛處理方式
若雙方對合同有異議， 要通過協商來處理， 若協商無效， 則要向人民法院提起訴訟。
五、合同的變更和解除
合同經雙方簽字後立即生效， 雙方必須一起遵守。
六、本合同一式2份， 甲、乙雙方各保管一份， 具有同等法律效力。
合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章) 電話：________。
乙方(簽章) 電 話：________。
簽訂地點：______。
簽訂日期： ______年______ 月 ______日。
文章總結：房屋裝修合同怎麼寫以及房屋裝修合同
