工程施工合同範本參考 沒有規矩不成方圓
建築裝飾工程施工合同是按照 《中華人民共和國經濟合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》的規定，結合工程的具體情況，發包方和承包方簽訂的合同。合同在執行中發生的爭議雙方同意可向當地人民法院提出訴訟。施工合同，如果不接觸建築工作方面，可能大家對工程施工合同範本不是很瞭解。別擔心，今天我們就來看看建築裝飾工程施工合同範本吧。
工程施工合同範本
發包方（甲方）：
承包方（乙方）：
按照 《中華人民共和國經濟合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協定。
一、工程概況
1、工程名稱：________________
2、工程地點：________________
3、承包範圍：按雙方確認的設計方案、圖紙和預算專案的裝修工程內容。
4、承包方式：包工包料（部份材料由甲方提供）
5、工期： 天。（按甲方通知進場施工當天計，即從____年____月____日起計）
6、工程品質：按圖紙保質保量施工、符合環保要求、並達到合格等級，。
7、合同工程價款（人民幣大寫）：____________
二、甲方工作
1、開工前，向乙方進行作法說明和現場交接交底，交出可施工現場。
2、為乙方提供施工所需的室內水、電源。
3、指派 為甲方駐工地代表，負責合同履行，辦理內部驗收、變更、登記手續及其他事宜。
4、協調辦理有關的手續，解決與乙方施工的牽涉其他有關問題。
5、如需要拆改建築物結構或設備管線，負責辦理相應手續，協調物業管理公司與裝修之間的具體問題。
三、乙方工作
1、參加甲方組織的作法說明的現場交接，擬定施工方案和進度計畫，按甲方要求如期開工。對各班組施工人員作好技術和安全交底。
2、指派 為乙方駐工地代表，負責合同履行，組織施工，保質、保量、按期施工，解決由乙方負責的各項事宜。
3、嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項品質檢查記錄，編制工程結算。
4、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，做好施工現場保衛和垃圾清理工作。
5、施工中未經甲方同意或有關部門批准，不得隨意拆改原建築物結構及各種設備管線。
6、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
7、進場前辦妥施工人員的工地出入證，接受施工安全教育。
8、進場人員必須備齊證件，隨時接受甲方及有關人員檢查。
9、乙方必須做好施工安全措施，施工安全乙方負責，甲方有權督促。若施工中發生安全事故由乙方負責。
四、關於工期的約定
1、因一方責任，影響工期，一切責任由責任方負責。
2、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不能順延。
3、因甲方逾期付款，逾期交場地，影響工期，工期順延。
4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響，導致停工，工期相應順延。
五、關於工程品質及驗收的約定
1、本工程品質應達到國家品質評定合格標準，本工程保修期 一年 。
2、甲、乙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方如不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方在征得甲方同意後可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求複驗，複驗合格，甲方應承擔複驗費用，由此造成停工，工期順延；若複驗不合格，其複驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。
3、工程竣工後，乙方通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知三天內組織驗收，驗收合格後辦理驗收、移交手續。
六、 關於工程價款及結算的約定
1、雙方商定本工程結算以實際工程量及參考預算單價為准。
2、在預算專案內有發生施工完成才結算，沒有做的項目不結算。
3、增加的工程項目按甲方簽認計算。
4、工程款的支付方式：
（1）甲、乙雙方簽訂合同後，甲方支付%工程款。
（2）乙方吊頂、水、線管佈線完工，甲方支付____%工程款。
（3）乙方木工和泥工基本完工、漆工進場 ，甲方支付____%工程款。
（4）餘款在工程完工通過驗收，在雙方確定結算後天內，甲方支付5%工程款。
5、本工程項目的增減約定
工程所發生的在預算專案之外的工程項目，均需雙方商定並辦理簽認確定手續，才能進行結算。甲方確定不做的專案不能結算。
七、有關材料供應的約定
1、工程施工所需材料由乙方採購供應至施工現場，如商定需由甲方採購的材料由甲方供應至施工現場。
2、甲、乙雙方如一方對材料設備有異議，可進行檢驗。
八、有關安全生產和防火的約定
1、乙方在施工期間嚴格遵守《建築安裝工程安全技術規程》、《建築安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規範。
2、由於乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此產生的一切經濟損失及法律責任。
九、違約責任、爭議或糾紛處理
1、因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，並由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
2、本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方應採取協商解決或請有關部門進行調解。
3、當事人不願通過協商、調解解決或者協商、調解不成時，本合同在執行中發生的爭議雙方同意可向當地人民法院提出訴訟。
十、附則
1、乙方在施工過程中除接受甲方監督外還應服從物業管理公司的管理。
2、本合同正、副文本各兩份，雙方各執二份，具同等效力。
3、本合同從雙方簽訂之日起執行至合同履行完成後自動終止。
甲方（簽字）： 乙方（簽字）：
法定代表人（簽字或蓋章）： 法定代表人（簽字或蓋章）：
____年____月____日 ____年____月____日
編輯總結：這就是一份簡約的工程施工合同範本，沒有規矩不成方圓，任何形式的合作都需要條約來限制。希望以上的介紹對大家有所幫助。如需瞭解更多相關資訊，請繼續關注我們網站，後續將呈現更多精彩內容。
斯米克瓷磚杯第二屆設計師大賽，瓜分10萬元現金獎
親，以上內容是否沒有解決您的疑問，齊家裝修專家團為您提供一對一的諮詢服務（裝修預算報價審核，戶型改造建議，疑難雜症方案，材料購買詳解，裝修貓膩提醒），請添加微信號：qijia520321
牆壁驗收 木工驗收 門窗驗收 防水驗收 地面驗收 工程施工合同範本